2021-2022年一级造价师之建设工程计价题库及精品答案

2023年12月14日发(作者：现代索纳塔9怎么样)

单选题（共55题）

1、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（）计算，提出应付价款。

A.工程实施地市场计日工单价

B.工程实施地信息价中的计日工单价

C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价

D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价

【答案】 D

2、（2021年真题）某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（）元/t。

A.5233

B.5505

C.5600

D.5700

【答案】 D

3、某地拟于 2015 年新建一年产 60 万吨产品的生产线，该地区 2013 年建成的年产 50 万吨相同产品的生产线的建设投资额为 5000 万元，假定 2013 年至 2015 年该地区工程造价年均递增 6%，则该生产线的建设投资为（）万元

A.6000

B.6300 C.6600

D.6742

【答案】 D

4、国际工程招标投标中，可以进行合同谈判的内容是（）。

A.合同价格

B.要求投标人承担的额外任务

C.技术性问题

D.双方的权利和义务

【答案】 C

5、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（）。

A.总承包人和分包人之间的索赔

B.工期索赔

C.合同终止的索赔

D.工程变更索赔

【答案】 B

6、某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200 元，则该机械的台班大修理费为（）元。

A. 7

B. 6.0

C. 4. 5

D. 3.0 【答案】 C

7、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】 A

8、对于不实行招标的工程，一般以（）的第28天作为基准日。

A.施工合同签订前

B.提交投标文件截止时间前

C.发出招标公告前

D.发出中标通知书前

【答案】 A

9、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。

A.专业工程估算造价

B.投标报价总额

C.分部分项工程费用

D.分部分项工程费与措施费之和

【答案】 A

10、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（）万元。

A.4397.5

B.4587.5

C.4313.0

D.4513.0

【答案】 D

11、根据《营业税改征增值税试点实施办法》以及《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，下列选项中，属于小规模纳税人的是()

A.年应征增值税销售额未超过800万元，并且会计核算不健全的增值税纳税人

B.年应征增值税销售额未超过700万元，并且不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人

C.年应税销售额超过600万元，经常发生应税行为的单位

D.年应税销售额超过500万元，但不经常发生应税行为的单位

【答案】 D

12、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。

A.0.949

B.0.994

C.0.989

D.1.307 【答案】 C

13、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）。

A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人

B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付

C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争

D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准

【答案】 A

14、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

【答案】 B

15、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50 s，机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60 C.36.00

D.39.27

【答案】 C

16、下列有关缺陷责任期限的表述，正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程竣工日期起计算

B.缺陷责任期一般为2年，发包人可要求延长，延长期限不超过1年

C.缺陷责任期是指承包人按照有关法规承担保修义务的期限

D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】 D

17、建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于多层房屋或大跨度结构的项目，应优先选用（）。

A.砌体结构

B.钢筋混凝土结构

C.钢结构

D.框架结构

【答案】 C

18、（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算的是（）。

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费 D.建设单位管理费

【答案】 D

19、下列资料中，不属于《建设工程施工合同（示范文本）》附件的是()。

A.协议书

B.承包人承揽工程项目一览表

C.发包人供应材料设备一览表

D.工程质量保修书

【答案】 A

20、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。

A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额

B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据

D.设计概算是编制投标报价的依据

【答案】 C

21、按照现行对基本预备费内容的规定，下列费用中不属于基本预备费范围的是（）。

A.设计变更增加的费用

B.局部地基处理增加的费用

C.利率调整增加的费用

D.预防自然灾害采取的措施费用

【答案】 C 22、某项目建设期为 3 年，第一、二年贷款各 2000 万元，第三年贷款 1000

万元，贷款年内均衡发放，年利率为 10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。

A.491

B.591

C.410

D.1010

【答案】 A

23、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。

A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费安全监测部门的检测费及试运转费

B.一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用

C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价

D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费

【答案】 C

24、若完成1m3 墙体砌筑工作的基本工时为0.5 工日，辅助工作时间占工序时间的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程产量定额为（）m3/工日。

A.1.721

B.1.645

C.1.590

D.1.517

【答案】 D 25、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。

A.建设规模是指工程投资总额

B.工程特征是指结构类型及主要施工方案

C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求

D.施工现场实际情况是指自然地理条件

【答案】 C

26、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是（）。

A.分析监理方式

B.分析承包方式

C.分析计价方式

D.分析业主责任

【答案】 D

27、下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。

A.朱及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间

【答案】 D

28、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。

A.1600

B.2850

C.550

D.2050

【答案】 C

29、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。

A.人工费

B.材料费

C.管理费

D.暂定金额

【答案】 C

30、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。

A.2.00

B.2.10

C.2.31

D.2.35

【答案】 D

31、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。

A.881.08

B.883.74

C.880.18

D.882.90

【答案】 A

32、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（）。

A.措施项目费

B.固定资产使用费

C.企业管理费

D.二次搬运费

【答案】 A

33、（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。

A.12.00

B.21.92

C.22.22

D.33.33

【答案】 B

34、下列财务评价指标中，属于融资后盈利能力分析的指标是()。

A.项目总投资收益率 B.项目投资回收期

C.项目投资财务净现值

D.项目投资财务内部收益率

【答案】 A

35、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（）。

A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列

B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据

C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费

D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算

【答案】 A

36、（2018年真题）施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制定项目管理规划；⑤复核清单工程量，下列工作排序正确的是（）。

A.①④②③⑤

B.②③④①⑤

C.①②③④⑤

D.②①⑤④③

【答案】 D

37、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。

A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求

B.减少拆迁移民数量的要求 C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求

D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求

【答案】 D

38、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。

A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提

B.项目决策的内容是决定工程造价的基础

C.投资估算的深度影响项目决策的精确度

D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大

【答案】 B

39、投资估算有多种方法，下列算式中，属于系数估算法的是()。

B.C=EK

C.C

D.C

【答案】 B

40、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增为1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125 D.89300

【答案】 C

41、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。

A.发包方

B.承包方

C.监理方

D.设计方

【答案】 D

42、某建设项目，经投资估算确定的工程费用为 2100 万元，工程建设其他费为 900 万元，项目建设期为2 年，每年各完成投资计划 50%。年均投资价格上涨率为 10%，基本预备费费率为 5%，项目建设前期 1年。该项目建设期的价差预备费为（）万元。

A.350.67

B.396.86

C.443.88

D.665.83

【答案】 D

43、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。

A.土地补偿费

B.青苗补偿费

C.地上附着物补偿费

D.安置补助费【答案】 D

44、通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为 6h/m3，辅助工作时间为工序作业时间的 8%，规范时间占工作时间的 15%，则完成该工程的时间定额是（）工日/m3。

A.0.93

B.0.94

C.0.95

D.0.96

【答案】 D

45、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的（）。

A.10％

B.20％

C.30％

D.50％

【答案】 A

46、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。

A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率

B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率

C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率

D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】 A

47、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共 20

万元，专用工具费率 5%，废品损失费率 5%，外购配套件费 5 万元，包装费

2 万元，利润费率 10%，税金费率 17%，非标准设备设计费为 1 万元。则该设备的税金为（）万元。

A.5.52

B.5.35

C.5.64

D.5.18

【答案】 B

48、根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是()。

A.保修范围

B.保修期限

C.保修责任

D.保修金额

【答案】 D

49、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（）。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应性评审标准

D.承包人建议书评审标准【答案】 D

50、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.研究试验费

B.生产准备费

C.引进技术和引进设备其他费

D.商誉

【答案】 D

51、某建设项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为800万元，已知基本预备费费率为10％，项目建设前期年限为1年，建设期3年，各年投资计划额为：第一年20％，第二年50％，第三年30％。若年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间价差预备费为()万元。

A.323.40

B.334.30

C.418.61

D.505.01

【答案】 C

52、下列各项中属于清标工作包括内容的是（）。

A.投标文件密封是否合格

B.不平衡报价分析

C.施工方案与技术措施是否符合有关标准

D.资质等级是否符合规定【答案】 B

53、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程数量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。

A.①②④⑤③

B.②①④③⑤

C.①②④③⑤

D.②①④⑤③

【答案】 B

54、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。

A.未明确项目准备金

B.工程建设不可预见费

C.暂列金额

D.不可预见准备金

【答案】 B

55、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。

A.1500

B.2500 C.4500

D.5500

【答案】 C

多选题（共26题）

1、机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间，内容包括（）。

A.机械在施工中不可避免的工序间歇

B.检查工程质量影响机械操作的时间

C.气候条件引起的机械停工

D.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间

E.机器进行任务内和工艺过程内未包括的工作而延续的时间

【答案】 ABD

2、在编制建设投资估算表时，按形成资产法分类，下列费用属于建设投资组成部分的有（）。

A.固定资产费用

B.无形资产费用

C.其他资产费用

D.工程费用

E.预备费

【答案】 ABC

3、申请工程招标代理机构资格应具备的条件有（）。

A.是具有独立法人资格、依法设立的中介组织 ’ B.与行政机关没有隶属关系但有合作关系

C.仅有可以作为评标专家的造价工程师专家库

D.有健全的组织机构和内部管理的规章制度

E.具有工程监理的专业力量

【答案】 AD

4、投标文件应当对招标文件做出实质性响应的内容有（）。

A.报价

B.工期

C.投标有效期

D.质量要求

E.招标范围

【答案】 BCD

5、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列关于争议评审程序的表述中，正确的有（）。

A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告，同时将报告副本提交争议计评审组和监理人

B.被申请人在收到争议评审组通知后胡天内，向争议评审组提交答辩报告

C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人

D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内，邀请双方代表及有关人员举行调查会

E.调查会结束后14天内，争议评审组独立、公正作出书面评审意见

【答案】 CD

6、对于暂估价引起的合同价款调整，下列表述中正确的有（）。

A.暂估价材料不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，调整合同价款

B.暂估价材料属于依法必须招标的，由发包、承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后，以此为依据取代暂估价，调整合同价款

C.暂估价专业工程不属于依法必须招标的，按照工程变更事件的合同价款调整方法，确定专业工程价款，以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款

D.暂估价专业工程依法必须招标的，承包人不参加投标的专业工程，由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人另行支付

E.暂估价专业工程依法必须招标的，承包人参加投标的专业工程，由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由承包人承担

【答案】 ABC

7、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。

A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费

B.支付给企业离休干部的经费

C.社会保险费

D.履约担保所发生的费用

E.施工生产用仪器仪表使用费

【答案】 ABD

8、按照我国现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2003)规定，分部分项工程费包括了相应的（）。

A.管理费

B.利润

C.规费 D.税金

E.措施费

【答案】 AB

9、依据《建设项目工程总承包合同示范文本》，下列属于工程总承包合同设计变更范围的有（）。

A.对区域内基准控制点的调整

B.发包人要求改变实验地点

C.对设备规格和数量的调整

D.对生产工艺流程的调整

E.发包人要求增减合同中约定的专用工具的采购数量

【答案】 ACD

10、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（）。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.仲裁期限

D.仲裁费用

E.选定的仲裁委员会

【答案】 AB

11、下列工裎建设其他费用中，按规定将形成固定资产的有（）。

A.市政公用设施费

B.可行性研究费 C.场地准备及临时设施费

D.专有技术使用费

E.生产准备费

【答案】 ABC

12、下列关于计时观察法描述正确的有（）。

A.测时法是一种可用于研究各种性质工作时间消耗的计时观察法

B.接续法是计时观察法中精确度最高的一种测时法

C.写实记录法可以获得分析工作时间消耗和制定定额所必需的全部资料

D.通过写实记录法可以查明工时损失量和引起工时损失的原因

E.工作日写实法是一种研究整个工作班内的各种工时消耗的方法

【答案】 BC

13、（2020年真题）根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程量清单的特点和应用，下列说法正确的有（）。

A.分为招标工程量清单和已标价工程量清单

B.以单位（项）工程为单位编制

C.是招标文件的组成部分

D.是载明发包工程内容和数量的清单，不涉及金额

E.仅用于最高投标限价和投标报价的编制

【答案】 AB

14、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，关于措施项目费的调整，下列说法中正确的有（）。

A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费 B.招标工程量清单分部分项工程项目漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费

C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费

D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准

E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同

【答案】 ABD

15、下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有()。

A.外贸手续费

B.关税

C.消费税

D.增值税E:车辆购置税

【答案】 CD

16、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有()。

A.试运转所需原材料、燃料费

B.施工单位参加试运转人员工资

C.专家指导费

D.设备质量缺陷发生的处理费E:施工缺陷带来的安装工程返工费

【答案】 ABC

17、（2016年考题）关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。 A.以单位工程为对象计算

B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提

C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算

D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值

E.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值

【答案】 BD

18、关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效

C.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务

D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力

E.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

【答案】 BCD

19、招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是（）。

A.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责

B.作为投标人的承包人，投标时未检查出招标工程量清单的缺项漏项，承担连带责任

C.分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款

D.分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款 E.措施项目漏项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款

【答案】 ACD

20、关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有()。

A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效

B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率的应予支持

C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款

D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E:建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日

【答案】 ACD

21、某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元／台班，租赁费100元／天，人工工资为50元／工日，窝工补贴20元／工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30％。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有()。

A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元

B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元

C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元

D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元

E.承包人可得的总索赔费用为2500元

【答案】 CD

22、（2018年真题）构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有（）。 A.国际运费

B.进口环节增值税

C.银行财务费

D.外贸手续费

E.进口关税

【答案】 D